Versión electrónica del contrato de decoración del hotel
Con la mejora general de la conciencia jurídica de las personas, los contratos aparecen cada vez con más frecuencia. La firma de un contrato es el mejor estándar para los derechos y obligaciones de. ambas partes. Entonces, ¿cómo se redacta un contrato detallado? La siguiente es la versión electrónica del modelo de contrato de decoración de hotel que compilé para usted (5 artículos en total). Bienvenido a la colección.
Versión electrónica del contrato de decoración del hotel 1 Parte A:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Parte B:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Según la "Ley de Contratos de la República Popular China", "Ley de Construcción de la República Popular China", "Ley de Construcción de la República Popular China", "Medidas de Gestión de Decoración" y otras leyes y reglamentos administrativos pertinentes, siguiendo los principios de igualdad, voluntariedad, equidad, buena fe y combinados con las condiciones específicas de construcción de este proyecto de decoración, las dos partes llegaron al siguiente acuerdo mediante negociación.
Artículo 1 Descripción general del proyecto
1 Ubicación del proyecto:
Contenido del proyecto: Área total de construcción de 2000 metros cuadrados.
3 Alcance del contrato; Costo de mano de obra de decoración;
4. Fecha de inicio: año, mes, día; Fecha de finalización: año, mes, día; Período total de construcción (incluidos los días festivos): días hábiles.
Artículo 2 Precio del contrato
1 Monto total de los costos laborales de decoración (en letras mayúsculas de RMB): 1.330.200 yuanes:
2. de la firma, la Parte A paga el 30% del costo laboral total del proyecto de decoración:
3 Cuando se completa el 80% del proyecto de decoración, la Parte A paga el 40% del segundo costo, RMB. ;
4. Una vez completado y aceptado el proyecto, la Parte A pagará el 25% del costo de decoración, yuanes RMB.
5. y el depósito se pagará dentro de un año después de que el proyecto se complete y acepte RMB yuanes;
Artículo 3 Responsabilidades de la Parte A
1 Designar a _ _ _ _ _ _ _. _ _ como representante del contratista en el sitio de construcción, responsable del cumplimiento y supervisión del contrato. Verificar la calidad del proyecto, el progreso, la llegada de materiales y otros asuntos.
2. Antes de iniciar el proyecto de decoración, será responsable de pasar por los procedimientos de aprobación con los departamentos correspondientes.
3. Proporcionar al contratista el agua y la electricidad necesarias para la construcción y explicarle las precauciones. Responsable de la coordinación con los vecinos del entorno.
4. Antes de comenzar la construcción, se deben confirmar los planos o instrucciones de construcción y se debe informar al contratista en el sitio.
5. Responsable del manejo de la basura generada por la decoración,
Artículo 4 Responsabilidades de la Parte B
1 Designar a _ _ _ _ _ _ _ como responsable. representante in situ del contratista responsable de la ejecución del contrato. Organice la construcción según sea necesario y complete las tareas de construcción a tiempo con calidad y cantidad garantizadas.
2. Lleve a cabo la construcción estrictamente de acuerdo con los planos, mantenga registros de inspección de calidad e implemente estrictamente las especificaciones de construcción, los procedimientos operativos seguros, las normas de seguridad contra incendios y las normas de protección ambiental.
3. Cumplir estrictamente con las regulaciones sobre el tiempo de construcción de decoración, reducir el ruido de la construcción y reducir la contaminación ambiental. Atender las perturbaciones causadas por la construcción y la relación con las unidades circundantes y los residentes.
4. Responsable de proteger todas las instalaciones en el sitio y los productos terminados antes de que el proyecto se complete y se entregue al propietario.
5. Asegure la limpieza del sitio de decoración y haga un buen trabajo de limpieza y procesamiento antes de finalizar.
Artículo 5 Suministro de Materiales
1. Los materiales y equipos utilizados en el proyecto de decoración deben cumplir con las normas nacionales, contar con certificados de inspección de calidad e indicar el nombre del producto, especificaciones, modelo, y producción en nombre y dirección del fabricante chino. Está prohibido utilizar materiales y equipos de decoración de edificios que hayan sido eliminados por el estado.
2. Si los materiales y equipos suministrados por el contratista tienen problemas de calidad o diferencias en las especificaciones, causando pérdidas al proyecto, el contratista asumirá la responsabilidad.
3. Todos los materiales y equipos adquiridos por el contratista deberán adquirirse de acuerdo con los requisitos del diseño, especificaciones y muestras. No se utilizarán materiales que no cumplan con los requisitos de calidad o tengan especificaciones diferentes. Si ha sido utilizado, el contratista será responsable de cualquier daño causado al proyecto.
Artículo 6 Responsabilidades de seguridad
1. Todas las pérdidas económicas causadas por la violación de los procedimientos operativos de seguridad pertinentes, las normas de protección contra incendios y las especificaciones de diseño de protección contra incendios por las instrucciones de construcción proporcionadas en los planos confirmados. correrá a cargo de El contratista asumirá la responsabilidad.
2. Al realizar actividades de decoración, el contratista debe cumplir estrictamente los procedimientos operativos de seguridad de la construcción, tomar las medidas de seguridad y extinción de incendios necesarias de acuerdo con la normativa y no utilizar llamas abiertas ni soldadura. Operaciones sin autorización para garantizar que los trabajadores y las casas aledañas y la seguridad de la propiedad.
3. Debido a que el contratista viola los procedimientos operativos de seguridad relevantes durante el proceso de construcción y causa accidentes de seguridad (incluidos accidentes personales), asumirá todas las responsabilidades resultantes.
Artículo 7 Aceptación de Calidad
1. Este proyecto se basa en planos de construcción, renderizados e instrucciones de proceso como estándares de evaluación y aceptación de calidad.
2. Ambas partes del contratante manejarán el proyecto oculto y los procedimientos de aceptación intermedia de manera oportuna. Si el contratista no participa a tiempo en el proyecto oculto y la aceptación intermedia, podrá realizar la inspección de aceptación por su cuenta y deberá aprobarla.
3. Una vez completado el proyecto, el contratista notificará al contratista para la aceptación, y el contratista organizará la aceptación dentro de los dos días posteriores a la recepción del aviso de aceptación y se encargará de los procedimientos de aceptación y entrega.
Artículo 8 Cambios en el Proyecto
1. Si el contratista necesita cambiar el proyecto y los métodos de construcción, ambas partes deben comunicarse de manera oportuna y obtener las visas antes de que pueda comenzar la construcción. el precio y el período de construcción también se pueden cambiar en consecuencia.
2. Las sugerencias razonables del contratista para cambiar el plan de diseño y el uso de materiales deben ser aprobadas por el diseñador antes de que el contratista pueda cambiar el plan.
Artículo 9 Garantía del proyecto
Después de pasar la inspección de aceptación, el contratista deberá emitir una carta de garantía de calidad de la decoración interior residencial. Ingeniería (un año de garantía).
Artículo 10 Responsabilidad por incumplimiento de contrato
1. Si el plazo de construcción se retrasa o se detiene a mitad de camino por culpa del contratista, éste asumirá la responsabilidad por incumplimiento de contrato. El propietario pagará al contratista 65.438+0.000 RMB por cada día de suspensión o suspensión del trabajo. Si el contratista no asigna el pago del proyecto según lo estipulado en el contrato, deberá pagar un recargo por mora del 5% del monto del pago del proyecto por cada día de retraso.
2. Si el período de construcción se retrasa por culpa del contratista, el contratista deberá pagar una indemnización de 65.438+0.000 yuanes al promotor por cada día de retraso. Si la calidad del proyecto no cumple con los estándares de calidad acordados por ambas partes, se deducirá el _ _ _ _ _% del precio total del proyecto.
3. El contratista deberá proteger adecuadamente los equipos proporcionados por el empresario y los muebles, enseres y productos terminados apilados en la obra. Si se causan pérdidas, la compensación se hará según el precio.
4. Si el contratista desmantela la estructura original del edificio o las tuberías del equipo sin su consentimiento, el contratista será responsable de las pérdidas o accidentes resultantes (incluidas las multas).
5. Si el contratista recomienda al contratista el uso de materiales de decoración que no cumplan con las normas nacionales, lo que resulta en una contaminación excesiva del aire, será responsable de una compensación de acuerdo con la ley.
6. Si el desarrollador del contrato lo utiliza con anticipación o lo usa sin autorización sin pasar por los procedimientos de aceptación, el desarrollador del contrato será responsable de las pérdidas causadas.
7. Si una de las partes no puede continuar ejecutando el contrato por motivos, se debe notificar a la otra parte y se debe tramitar un acuerdo de rescisión del contrato. La parte responsable debe compensar a la otra parte por las pérdidas económicas causadas. así.
Artículo 11 Solución de Controversias
1. El presente contrato se redacta en dos ejemplares, con igual validez, en posesión de un ejemplar cada uno.
2. Las disputas que surjan durante el proceso de desempeño se resolverán mediante negociación entre las dos partes; también podrán ser mediadas por los departamentos pertinentes; si la negociación o la mediación fracasan, podrán presentarse a la Comisión de Arbitraje de Dalian para su resolución. arbitraje o demanda ante el Tribunal Popular donde se encuentre el proyecto de conformidad con la ley.
Empleador (sello):_ _ _ _ _ _ _
Contratista (sello):_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Versión electrónica del contrato de decoración del hotel 2 Cliente (Parte A):
Efectuado por (Parte B) :
Después de una negociación amistosa entre el Partido A y el Partido B, el Partido A decidió confiarle al Partido B la decoración de la sala del frente. Para garantizar el buen progreso del proyecto, de acuerdo con las leyes y regulaciones nacionales pertinentes, este contrato se firma para que * * * * lo cumpla.
Artículo 1. Descripción general del proyecto
1. Dirección del proyecto:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. El área de construcción es de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ metros cuadrados.
3. Contenido de la construcción:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1), la eliminación del tabique intermedio no afectará a la protección contra incendios original ni a las columnas y vigas portantes de la estructura principal.
2) Decorar el techo, zócalo, baldosas, suelo de madera y líneas decorativas de todo el recibidor sin destruir el techo original.
3) Añade _ _ _ _ _ habitaciones y decora el recibidor.
4) La Parte B planificará y decorará razonablemente la cocina de acuerdo con los requisitos de la Parte A.
5) Los carteles exteriores y las barras de bar deben decorarse según los deseos de la Parte A.
6) Construye un fregadero para verduras, un estanque para peces y un toldo detrás de la cocina.
7) Mejorar todas las instalaciones de agua y electricidad de la tienda.
4. Fecha de inicio del proyecto:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Número total de días del proyecto:_ _ _ _ _ _ _ _
Artículo 2. Precio del proyecto
El precio del proyecto (monto en mayúsculas) es_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
Artículo 3, Requisitos de calidad
La construcción de la Parte B debe realizarse en estricta conformidad con los requisitos de la Parte A.
Artículo 4. Condiciones de pago
El pago completo se realizará una vez que el proyecto se haya completado y aceptado por la Parte A.
Artículo 5. Responsabilidad por incumplimiento de contrato
1. La Parte B debe completar el proyecto dentro del período del proyecto; de lo contrario, la Parte A tiene derecho a negarse a pagar el precio del proyecto y responsabilizar a la Parte B.
2. Si la construcción de la Parte B no cumple con los requisitos de calidad, la Parte A tiene derecho a ordenar que la Parte B asuma toda la responsabilidad.
Artículo 6. Modificación del Contrato
Después de la firma de este contrato por ambas partes, ambas partes deberán cumplirlo estrictamente. Si cualquiera de las partes necesita cambiar el contenido del contrato, se debe firmar un acuerdo complementario después de que ambas partes lleguen a un consenso.
Artículo 7. Vigencia del Contrato
1. Este contrato será sellado por ambas partes y entrará en vigor a partir de su firma.
2. Este contrato entrará en vigor el _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ año, mes y día
Parte A (firma/sello):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Parte B (firma/sello):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Versión electrónica del contrato de decoración del hotel 3 Parte A:
Parte B:
Para completar este proyecto, la Parte A originalmente contrató este proyecto a la Parte B por aproximadamente metros cuadrados. Ambas partes siguieron los principios de igualdad y mutuo. beneficio, consenso a través de la consulta, igualdad, voluntariedad, equidad e integridad, firman este acuerdo con base en las condiciones específicas de este proyecto.
1 nombre del proyecto:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _ _ _ _Proyecto
Dos. Dirección del proyecto:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Dirección del proyecto
Tres. Área de construcción:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _alrededor de metros cuadrados.
Verbo (abreviatura de verbo) Método de contratación: contratación de obras y materiales.
Coste del proyecto del verbo intransitivo: impuestos incluidos_ _ _ _ _ _ _ _ _yuan/metro cuadrado.
Siete. Período de contratación: El número total de días es de _ _ _ _ _ _ _ días, calculados a partir de la fecha en que la Parte A emite el aviso de inicio de construcción. Retraso por causa de fuerza mayor.
Ocho. Naturaleza del proyecto:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
9. Las cuentas finales de ambas partes se basan en la aceptación real por ambas partes.
10. La Parte B es responsable del trabajo de prueba de presión y los gastos de los materiales necesarios para el proyecto, y la Parte A es responsable de coordinar y coordinar los datos de la prueba y entregárselos a la Parte A para una gestión unificada. .
XI. Requisitos específicos durante la construcción
1. Requisitos de calidad: La calidad de este proyecto está sujeta a la firma y sello del estado y del propietario y a los requisitos específicos de la Parte A, que sirve como estándar de aceptación para el propietario, empresa supervisora y departamentos funcionales relevantes.
2. Responsabilidad de seguridad: durante el proceso de construcción, la Parte B llevará a cabo estrictamente la construcción de acuerdo con las normas técnicas de seguridad nacionales pertinentes, garantizará una construcción civilizada, mantendrá el sitio limpio y tendrá medidas de seguridad completas y adecuadas. Durante el proceso de construcción, la Parte B será responsable de todos los accidentes de seguridad dentro del alcance de su contrato.
3. Estimación y método de pago: La estimación se basa en las cantidades reales del proyecto recaudadas por la Parte A y la Parte B en el sitio. Después de firmar este acuerdo, la Parte B pagará RMB _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ yuanes
4. Debido al corto período de construcción y las pesadas tareas de este proyecto, la Parte B debe pagar. seguir estrictamente las instrucciones de construcción de la Parte A. La construcción se llevará a cabo de acuerdo con los requisitos del cronograma y no se utilizarán excusas para detener el trabajo o retrasar el período de construcción. Si ocurre la situación anterior, constituirá un incumplimiento de contrato, y la Parte B pagará el _ _ _ _% del costo total del proyecto a la Parte A como indemnización por daños y perjuicios. La Parte A tiene derecho a rescindir el acuerdo, y todas las pérdidas serán compensadas. correrá a cargo de la Parte B..
doce. Al firmar este Acuerdo, la Parte B pagará a la Parte A una garantía de cumplimiento de RMB _ _ _ _ _ _ _ _ yuanes
Trece. Responsabilidad por incumplimiento de contrato: Si una de las partes incumple el contrato, la parte infractora deberá compensar a la otra parte por todas las pérdidas causadas.
14. Las cuestiones no previstas en este contrato se resolverán mediante negociación entre las dos partes. Este acuerdo se firma el_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _año, mes y día
Parte A (firma/sello):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ p>
Parte B (firma/sello):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Versión electrónica del contrato de decoración del hotel 4 Parte A:
Parte B:
De acuerdo con las disposiciones de la "Ley de Contratos de la República Popular China" y las leyes y reglamentos pertinentes, combinados con las características de la construcción del proyecto de decoración del hotel, ambas partes (en adelante, Parte A), sobre la base de igualdad, voluntariedad y consenso mediante consulta, negociar sobre el proyecto de decoración del hotel. Se han alcanzado los siguientes acuerdos en asuntos relacionados con el proyecto de decoración:
Artículo 1 Descripción general del proyecto
1.1 Ubicación del proyecto: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
1.2 Contenido y prácticas del proyecto (ver Apéndice 1 para más detalles: Formulario de confirmación del proyecto de construcción del proyecto de decoración del hotel). Anexo 2: Relación de contenidos y prácticas de proyectos de decoración hotelera).
1.3 Modalidad de contratación del proyecto: Ambas partes acuerdan adoptar la siguiente modalidad de contratación.
Artículo 2: Contratación de obras y materiales
1.4 El plazo de construcción de este proyecto es de _ _ _ días, y la fecha de inicio es de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _año , mes, día
p>1.5 Precio del contrato: El costo de este proyecto de contrato es (en mayúsculas):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Yuan
Obligaciones del tercer artículo A
4.1 _ _ _ días antes del inicio de la construcción para crear las condiciones para que la Parte B ingrese al sitio para la construcción.
Incluyendo: desmantelar muebles y enseres de interior, o apilar y cubrir muebles y enseres de interior que sean difíciles de mover sin afectar la construcción
4.2 Proporcionar suministro de agua y electricidad durante la construcción
4.3; Responsable de coordinar la relación entre el equipo de construcción y varios departamentos del hotel;
4.4 Durante el período de construcción, la Parte B es responsable de la seguridad y protección contra incendios del sitio de construcción; 4.6 Participa en la supervisión de la calidad del proyecto; y el progreso de la construcción, y es responsable de la entrega de los materiales y la aceptación de finalización.
Artículo 4 Obligaciones de la Parte B
5.1 Durante la construcción, implementar estrictamente las especificaciones operativas de construcción segura, las normas de prevención de incendios, las especificaciones de construcción y los estándares de calidad, y completar el proyecto a tiempo y con alta calidad;
5.2 Implementar estrictamente las regulaciones de gestión del sitio de construcción, no molestar a los residentes y no contaminar el medio ambiente;
5.3 Proteger los muebles y el mobiliario del hotel original y garantizar el buen funcionamiento flujo de tuberías de agua en el hotel;
5.4 Garantizar la limpieza del sitio de construcción y ser responsable de la limpieza del sitio de construcción después de la finalización del proyecto.
Artículo 5 Cambios en el proyecto
Si es necesario cambiar el proyecto y los métodos de construcción, ambas partes deben llegar a un consenso, firmar un acuerdo de cambio por escrito y ajustar el costo del proyecto y el período de construcción relevantes. (ver el archivo adjunto "Orden de cambio de ingeniería de decoración del hotel").
Artículo 6 Retraso en el período de construcción
6.1 La fecha de finalización se retrasa debido a las siguientes razones Después de la confirmación por parte de la Parte B, el período de construcción se pospondrá en consecuencia:
(1) Cambio en la cantidad del proyecto y cambios de diseño;
(2) Fuerza mayor;
(3) Otras circunstancias en las que la Parte A acepta posponer el período de construcción.
6.2 Si el período de construcción se ve afectado debido a que la Parte B no inició el trabajo a tiempo o lo detuvo a mitad de camino sin motivo alguno, el período de construcción no se extenderá si hay problemas con la calidad del proyecto debido a; Por culpa de la Parte B, los costos de retrabajo correrán a cargo de la Parte B y el período de construcción no se extenderá.
Artículo 7 Estándares de Calidad
Ambas partes acuerdan que los estándares de calidad de la construcción para este proyecto son: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
Cuando hay una disputa entre las dos partes sobre la calidad del proyecto durante la construcción, el departamento _ _ _ _ _ _ certificará la calidad del proyecto si la calidad del proyecto después de la certificación no lo hace. no cumplir con los estándares acordados en el contrato, cualquier asunto relevante que haya ocurrido durante el proceso de certificación Los costos serán asumidos por el contratista la calidad del proyecto certificado deberá cumplir con los estándares acordados en el contrato, y los costos relevantes incurridos durante el; El proceso de certificación correrá a cargo del contratista. Artículo 10 Aceptación y garantía del proyecto
7.1 Ambas partes acuerdan aceptar la calidad del proyecto en las siguientes etapas durante el proceso de construcción:
7.2 Después de la finalización del proyecto, la Parte B notificará La parte A para la aceptación y el contratista organizan la aceptación dentro de los dos días posteriores a la recepción del aviso de aceptación, completan el formulario de aceptación del proyecto y manejan los procedimientos de entrega una vez liquidado el pago del proyecto.
7.3 El período de garantía de este proyecto es de _ _ _ _ meses a partir de la fecha de aceptación y firma por ambas partes. Después de la aceptación y firma, complete el formulario de garantía del proyecto.
Artículo 8 Formas de pago del pago del proyecto
8.1 Ambas partes acuerdan realizar el pago del proyecto de las siguientes formas:
8.2 Una vez que el contrato entre en vigor, la Parte A presionará Según el acuerdo en el formulario, el pago del proyecto se pagará directamente al contratista: RMB en la primera fecha de inicio y RMB en la segunda aceptación por ambas partes.
8.3 Una vez liquidados todos los fondos del proyecto, la Parte B emitirá un recibo del proyecto a la Parte A.
Artículo 9 Responsabilidad por incumplimiento de contrato
9.1 Cualquiera de las partes no cumple el contrato o en caso de violación de las leyes, reglamentos y políticas pertinentes nacionales, la parte responsable asumirá la responsabilidad y compensará a la otra parte por sus pérdidas económicas.
9.3 Si el contrato no puede continuar ejecutándose por motivos de una de las partes, la parte deberá notificarlo de inmediato a la otra parte y seguir los procedimientos de terminación del contrato, y la parte responsable compensará a la otra parte por el correspondiente pérdidas económicas.
9.5 Si la calidad del proyecto no cumple con los estándares de calidad acordados por ambas partes debido a culpa de la Parte B, la Parte B será responsable de las reparaciones y el período de construcción no se extenderá. 12.6 Si el período de construcción se retrasa por motivos de la Parte B, se pagará una indemnización por daños y perjuicios en RMB a la otra parte por cada día de retraso.
Artículo 9 Resolución de disputas contractuales
Las disputas que surjan de la ejecución de este contrato serán resueltas por ambas partes mediante negociación; también podrán ser mediadas por los departamentos pertinentes en caso de negociación o mediación; falla, se aplicará lo siguiente: La segunda forma de resolver el problema:
(1) Presentar al comité de arbitraje para arbitraje;
(2) Presentar una demanda ante el Tribunal Popular de conformidad con la ley.
Varias disposiciones específicas del artículo 10
10.1 La basura generada durante la construcción del proyecto será transportada fuera del sitio de construcción por la Parte B y transportada al lugar designado.
Otras materias pactadas en el artículo 11:_
Disposiciones complementarias del artículo 12
12.1 El presente contrato entrará en vigor tras la firma (sello) de ambas partes. al finalizar la actuación.
12.2 Después de la firma del presente contrato, el proyecto no podrá ser subcontratado.
12.3 Este contrato se realiza por duplicado y cada parte deberá celebrarlo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
12.4 Los anexos a este contrato son parte integral de este contrato y tienen el mismo efecto legal que este contrato.
Parte A:
Parte B:
Fecha de firma:
Versión electrónica del contrato de decoración del hotel 5 Parte A
Partido B
En cumplimiento del espíritu del Consejo de Estado de que las empresas se adhieran y mejoren el sistema de responsabilidad de contratos económicos, movilizó eficazmente el entusiasmo de los empleados y mejoró los beneficios económicos de la empresa. El Partido A confía el proyecto de decoración al Partido B para la construcción, y el camarada actuará como líder del equipo de contratación y organizará a los miembros del equipo profesional para llevar a cabo la construcción. Luego de la negociación, ambas partes llegaron al siguiente contrato de mutuo cumplimiento.
1. Nombre del proyecto:
2. Ubicación del proyecto:
3. Alcance del contrato y contenido del trabajo:
Alcance del contrato:
Contenido del contrato: decoración general, construcción según planos. Esto no incluye dispositivos como (vidrio, acero inoxidable, componentes para hornear, bolsas blandas, fachadas externas).
Verbo (abreviatura de verbo) El precio del contrato acordado por ambas partes: el precio total del contrato es RMB. Verbo intransitivo método de liquidación del proyecto: pago al contado a plazos según el avance de la construcción.
Siete. Período de construcción del proyecto: De acuerdo con la cuota nacional del período de construcción y el avance real de la construcción, se acuerda comenzar a partir de: mes, mes, día y finalizar a tiempo y sin demora. 8. Requisitos de calidad del proyecto: garantizar que la aceptación de finalización alcance los estándares nacionales de grado de aceptación pertinentes.
9. Los materiales y suministros son proporcionados por la Parte A, y la Parte B proporciona una lista de compras por adelantado.
X. Avance de la construcción:
No se retrasará el período de construcción y no se afectará la construcción de los procesos relacionados. Si el período de construcción se retrasa por las siguientes razones, la Parte A negociará con la Parte B para acordar el número de días para extender el período de construcción, que estará sujeto a la visa de la Parte A. El período de construcción no se extenderá sin una. visa:
(1) El número de proyectos adicionales o adicionales;
②Retrasos, obstáculos y cierres causados por la Parte A;
③Fuerza mayor;
④Las cosas que pueden ocurrir no son causadas por culpa o incumplimiento de contrato de la Parte B.
Por razones distintas a las anteriores, si la Parte B no completa el proyecto dentro del período del contrato, asumirá la responsabilidad por incumplimiento del contrato.
11. Métodos y estándares de aceptación de finalización y calidad del proyecto:
La Parte B debe cumplir estrictamente con los "Estándares de evaluación e inspección de calidad del proyecto de construcción e instalación" y las "Especificaciones de aceptación de la gestión de la construcción" vigentes. "promulgado por el estado, las regulaciones pertinentes de los superiores y el sistema de gestión de calidad de la Parte A para la construcción y aceptación, y aceptar la inspección y supervisión in situ del departamento de calidad y seguridad de la Parte A.
12. Pago del proyecto y forma de pago:
1. Forma de pago: Dentro de los tres días posteriores a la firma del contrato, la Parte A pagará a la Parte B 15 días hábiles (mes, día). ) más tarde. Paga 10.000 yuanes. Luego pague en RMB (mes, día) y luego pague en RMB una semana antes de la finalización del proyecto.
2. El saldo debe pagarse dentro de los tres días posteriores a la aceptación de la finalización.
Trece. Responsabilidades de la Parte A:
1. Inspeccionar, orientar y supervisar el progreso del proyecto, la calidad del proyecto, la seguridad de la producción y la gestión financiera de la Parte B.
2. Proporcionar planos de construcción, información técnica, organizar divulgaciones y manejar diversas negociaciones laborales.
3. Organizar el diseño del sitio y proporcionar lugares de producción y vivienda y alojamiento temporal.
4. Organizar la inspección de calidad del proyecto y la aceptación de su finalización.
5. El agua y la electricidad de la construcción deben estar conectados al sitio de construcción, y las facturas de agua y electricidad serán pagadas por la Parte A.
6. Manejar diversas declaraciones y solicitudes de decoración. procedimientos.
7. Pague a tiempo según el tiempo del contrato. Si hay un retraso en el pago, el período de construcción se pospondrá a tiempo.
Catorce. Responsabilidades de la Parte B:
1. Debe existir un sistema completo de gestión del progreso en tecnología, calidad y seguridad. Organizar estrictamente la calidad, el período de construcción y la seguridad del proyecto de acuerdo con los planos de construcción y las especificaciones de construcción actuales. Coopere con varios tipos de trabajo para completar todos los proyectos a tiempo y con alta calidad.
2. La construcción se llevará a cabo estrictamente de acuerdo con las instalaciones y requisitos de la organización de construcción de la Parte A.
3. Preparar planes de avance de construcción de subproyectos, planes de materiales y equipos, presupuestos de proyectos y documentos de liquidación.
4. Cumplir con las normas y reglamentos de gestión de la Parte A sobre la seguridad y la capacidad del sitio de construcción.
5. Ayudar a la Parte A a solicitar los procedimientos de condecoración, y los costos de la solicitud de condecoración correrán a cargo de la Parte A.
6. La Parte B debe garantizar el pago de los salarios del migrante. A los trabajadores migrantes se les debe pagar un pago progresivo mensual (laboral, 80% de los honorarios).
15. Resolución de disputas contractuales y arbitraje: Durante la ejecución del contrato, si se presenta una disputa, las dos partes la resolverán mediante negociación amistosa, si la negociación fracasa, podrá someterse a un arbitraje local; institución de arbitraje.
Dieciséis. Responsabilidad por incumplimiento de contrato:
Este contrato entrará en vigor a partir de la fecha de la firma y sello por ambas partes, y terminará una vez finalizado el proyecto y ambas partes cumplan plenamente con sus obligaciones. Ambas partes cumplirán plenamente este contrato y no lo modificarán ni rescindirán unilateralmente a menos que se acuerde lo contrario en este contrato. En caso de incumplimiento del contrato, las pérdidas económicas resultantes serán a cargo del responsable.
Diecisiete. Anexos del contrato:
18. Este contrato se realiza en dos copias, cada parte posee una copia.
Persona responsable de la Parte A:
Persona responsable de la Parte B:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
；