Información básica sobre la Ley de Contratos Económicos de la República Popular China
es promulgada por el Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo.
Disposiciones legales derogatorias El artículo 428 de la "Ley de Contratos de la República Popular China" estipula que "Esta ley entrará en vigor a partir de junio de 1999 65438 + 1 de octubre de 2010. La Ley de Contratos Económicos de la República Popular China República de China", "Ley de contratos económicos relacionados con el extranjero de la República Popular China", "Tecnología de la República Popular China" Capítulo 1 Disposiciones generales
El artículo 1 tiene como objetivo garantizar el sano desarrollo de la economía socialista de mercado, proteger los derechos e intereses legítimos de las partes en los contratos económicos, y salvaguardar Esta ley está formulada para mantener el orden social y económico y promover la modernización socialista.
Artículo 2: Sujetos civiles iguales entre personas jurídicas. , otras organizaciones económicas, hogares industriales y comerciales individuales y operadores de contratos rurales, con el fin de lograr cierta estabilidad económica. Esta ley se aplicará a los contratos celebrados con el fin de aclarar derechos y obligaciones mutuos. 3 Salvo la liquidación inmediata, los contratos económicos se formularán por escrito y serán negociados y acordados por las partes en lo que respecta a las modificaciones del contrato.
Artículo 4: Al celebrar un contrato económico, se deben observar las leyes y los reglamentos administrativos. Ninguna unidad o individuo puede utilizar el contrato para participar en actividades ilegales, alterar el orden social y económico o dañar los intereses del país o los intereses públicos sociales y buscar ingresos ilegales.
Al celebrar un contrato económico, ninguna de las partes impondrá su voluntad a la otra. No se permite ninguna interferencia ilegal.
Artículo 6 Cuando un contrato económico se establece de conformidad con. la ley, es jurídicamente vinculante ambas partes deben cumplir plenamente sus obligaciones contractuales, y ninguna de las partes podrá modificar o rescindir el contrato sin autorización.
Séptimo: Son inválidos los contratos económicos. p>1. Contratos que violen leyes y reglamentos administrativos;
2. Contratos firmados con amenazas o coacción;
3. Un contrato firmado por un agente ajeno a la autoridad de la agencia o un contrato. firmado con él mismo o con otra persona de la que sea agente en nombre del mandante
4. Contratos económicos que atenten contra intereses nacionales o sociales
Tiene contrato económico inválido. sin fuerza jurídica vinculante desde el momento de su celebración. Si se confirma que una parte del contrato económico es inválida, las demás partes del contrato económico seguirán siendo válidas sin afectar la validez de las partes restantes. La nulidad será confirmada por el tribunal popular o institución de arbitraje.
Artículo 8 Excepto para la compra y venta, contratación de proyectos de construcción, contratación de procesamiento, transporte de carga, suministro de energía, almacenamiento, arrendamiento de propiedades, préstamos, seguros de propiedad y Los demás contratos económicos, salvo disposición legal en contrario, se aplicarán las disposiciones de esta Ley.
Capítulo 2: Formación y Ejecución de los Contratos Económicos
Artículo 9: Las partes llegarán a un acuerdo. sobre los términos principales del contrato de conformidad con la ley.
Artículo 10 Para firmar un contrato económico en nombre del cliente, deberá obtener previamente el certificado de autorización del cliente y firmarlo. el nombre del cliente de acuerdo con el alcance de la autorización, creando directamente derechos y obligaciones para el cliente
Artículo 11 Si el Estado emite planes obligatorios a las empresas según sea necesario, las empresas pertinentes deberán firmar contratos de conformidad con. los derechos y obligaciones empresariales estipulados en las leyes y reglamentos administrativos pertinentes.
Artículo 12 Un contrato económico debe tener como términos principales los siguientes:
1. Objeto (bienes, servicios, proyectos, etc.);
2. Cantidad y calidad;
3. Precio o remuneración;
4. Plazo, lugar y forma de ejecución;
5.
Los términos que deben prestarse según la naturaleza del contrato jurídico o económico, así como los términos que deben prestarse a petición de una de las partes, son también los términos principales del contrato económico.
Artículo 13 Cuando las obligaciones derivadas de un contrato económico se ejecutan en moneda, el cálculo y el pago deben realizarse en RMB, a menos que las leyes y reglamentos administrativos dispongan lo contrario.
A menos que el país permita el uso de efectivo para cumplir con las obligaciones, la liquidación debe realizarse mediante transferencia bancaria o factura.
Artículo 14 Una parte podrá pagar un depósito a la otra. Una vez ejecutado el contrato económico, el depósito será recuperado o utilizado como pago.
Si la parte que pagó la fianza incumple el contrato, no tiene derecho a solicitar la devolución de la fianza. Si la parte que recibe el depósito no cumple el contrato, éste le será devuelto por el doble de su importe.
Artículo 15 Si las partes en un contrato económico exigen garantías, éstas podrán ser garantizadas por el garante. Si el avalado no cumple el contrato, el garante lo hará de conformidad con el contrato de garantía o asumirá la responsabilidad solidaria.
Artículo 16 Una vez confirmada la invalidez de un contrato económico, los bienes adquiridos por la parte en virtud del contrato serán devueltos a la otra parte. La parte culpable compensará a la otra parte por las pérdidas sufridas; si ambas partes son culpables, asumirán las responsabilidades correspondientes.
Artículo 17 La cantidad del producto, la calidad del producto y la calidad del embalaje, el precio del producto y el plazo de entrega en el contrato de compraventa (incluidos los contratos de suministro, adquisición, precompra, combinación de compraventa, coordinación y ajuste) Se implementará de acuerdo con las siguientes disposiciones:
1. La cantidad del producto deberá ser negociada y firmada por ambas partes. El método de medición de la cantidad del producto se implementará de acuerdo con las regulaciones nacionales, si no existen regulaciones nacionales, se implementará de acuerdo con el método acordado entre las partes de oferta y demanda.
2. Los requisitos de calidad del producto y los requisitos de calidad del embalaje, si existen normas obligatorias nacionales o normas obligatorias de la industria, no serán inferiores a las normas obligatorias nacionales firmadas o las normas obligatorias de la industria si no existen normas obligatorias nacionales; Las normas obligatorias de la industria deben ser negociadas y firmadas por ambas partes.
Los proveedores deben ser responsables de la calidad del producto y del embalaje, y proporcionar la información técnica o muestras necesarias para su aceptación.
Las medidas de aceptación de la calidad del producto y cuarentena se implementarán de acuerdo con las regulaciones pertinentes aprobadas por el Consejo de Estado. Si no hay disposición, se determinará mediante negociación entre las dos partes.
3. El precio del producto será negociado y acordado por ambas partes, salvo que el Estado estipule que el precio estatal debe ser implementado.
Si se implementa el precio nacional, cuando el precio nacional se ajusta dentro del plazo de entrega especificado en el contrato, el precio se determinará de acuerdo con el precio de entrega. En caso de entrega tardía, cuando el precio suba, prevalecerá el precio original; cuando el precio baje, prevalecerá el nuevo precio. En caso de entrega o pago vencido, cuando el precio suba, prevalecerá el nuevo precio; cuando el precio baje, prevalecerá el precio original.
4. El plazo de entrega (desistimiento) se aplicará de conformidad con el contrato. Si alguna de las partes requiere la entrega anticipada (entrega) o retrasada de los bienes, se debe llegar a un acuerdo por adelantado e implementarlo de acuerdo con el acuerdo.
Artículo 18 Un contrato de proyecto de construcción incluye estudio, diseño, construcción e instalación. Puede ser firmado por el contratista general y la unidad constructora, o puede ser firmado por varias unidades contratantes y la unidad constructora respectivamente. . Los contratos para grandes proyectos de construcción nacional se firmarán de acuerdo con los procedimientos prescritos por el estado y el plan de inversión y la declaración de misión del plan aprobados por el estado.
En el contrato de estudio y diseño, se debe acordar el tiempo para que ambas partes presenten información básica de estudio y diseño, documentos de diseño (incluidas estimaciones presupuestarias), requisitos de calidad del diseño y otras condiciones de cooperación.
En el contrato del proyecto de construcción e instalación, el alcance del proyecto, el período de construcción, el tiempo de inicio y finalización del proyecto de finalización intermedia, la calidad del proyecto, el costo del proyecto, el tiempo de entrega de los datos técnicos. , la responsabilidad del suministro de materiales y equipos, la liquidación de la asignación, la aceptación de la finalización y la cooperación mutua entre ambas partes, etc.
La aceptación de finalización de los proyectos de construcción debe basarse en los planos y especificaciones de construcción, las especificaciones de aceptación de la construcción y las normas de inspección de calidad emitidas por el estado.
Artículo 19 El contrato de procesamiento se firmará en base al nombre, proyecto y requisitos de calidad propuestos por el ordenante, así como las capacidades de procesamiento, pedido y reparación del contratista. A menos que se estipule lo contrario en el contrato, el contratista deberá utilizar su propio equipo, tecnología y mano de obra para completar la parte principal de las tareas de procesamiento, personalización y reparación. Sin el consentimiento del ordenante, el contratista no transferirá las tareas aceptadas a un. tercero. El ordenante aceptará los bienes o los resultados del trabajo realizados por el contratista y pagará una remuneración.
El contratista deberá inspeccionar de inmediato las materias primas proporcionadas por el ordenante. Si se determina que son incompatibles con el acuerdo, el contratista notificará inmediatamente al ordenante para que reemplace o complemente las materias primas. El contratista no cambiará las materias primas proporcionadas por el ordenante sin autorización y no cambiará la ubicación del proyecto de reparación sin autorización. Si hay alguna infracción, el contratista será responsable de la compensación.
Al reparar una casa o procesar lotes de artículos no estandarizados, el contratista deberá aceptar la inspección y supervisión necesarias del ordenante, pero el ordenante no interferirá con el trabajo normal del contratista. El ordenante deberá respetar estrictamente los requisitos de confidencialidad para las tareas tales como reproducción de artículos, diseño, traducción, pruebas de rendimiento, inspección, etc. realizadas por el contratista.
Si el ordenante no recibe el pedido dentro de los 6 meses, el contratista tiene derecho a vender el pedido y el producto se depositará en el banco a nombre del ordenante después de deducir la remuneración. y tarifas de almacenamiento.
Artículo 20 El contrato de transporte de carga será firmado por el cargador y el porteador mediante negociación.
Si se trata de transporte combinado, se deben aclarar las responsabilidades y métodos de entrega de ambas partes o partes.
Si las mercancías consignadas necesitan ser embaladas de acuerdo con la normativa, el transportista deberá embalarlas de acuerdo con las normas prescritas por la autoridad nacional competente, de no existir una norma de embalaje unificada, deberán embalarse en; de conformidad con los principios para garantizar la seguridad del transporte de carga; de lo contrario, el transportista tiene derecho a Denegar el transporte.
Artículo 21 Se firmará un contrato de suministro y uso de energía en función de las necesidades de los usuarios de energía y la cantidad de electricidad disponible, y términos tales como volumen de electricidad, consumo de electricidad, tiempo de consumo de electricidad y responsabilidad por incumplimiento. del contrato deberá estar claramente estipulada en el contrato.
Artículo 22 El contrato de almacenamiento será firmado por ambas partes mediante negociación basada en el plan de almacenamiento encomendado por el depositante y la capacidad de almacenamiento del custodio. El almacenamiento de mercancías dispersas debe firmarse de acuerdo con las normas de almacenamiento pertinentes.
El contrato de almacenamiento debe estipular claramente el nombre, las especificaciones, la cantidad y el método de almacenamiento de los bienes almacenados, los elementos y métodos de aceptación, los procedimientos de almacenamiento, las normas y manejo de pérdidas, la carga de costos y el método de liquidación, la responsabilidad por incumplimiento. de contrato, etcétera.
El custodio inspeccionará las mercancías almacenadas de acuerdo con el aspecto, variedad, cantidad y calidad del embalaje especificado en el contrato. Cuando se descubra que las mercancías almacenadas son incompatibles con el contrato, se notificará prontamente al depositante. Después de la aceptación por parte del custodio, si la variedad, cantidad y calidad de los bienes son incompatibles con el contrato, el custodio será responsable de una compensación.
El depositante deberá proporcionar al custodio la información necesaria para la aceptación de las mercancías, en caso contrario, cuando la variedad, cantidad y calidad de las mismas no se ajusten a lo dispuesto en el contrato.
El custodio no será responsable de ninguna compensación.
Artículo 23 El contrato de arrendamiento de inmueble deberá estipular claramente el nombre, cantidad, finalidad, plazo del arrendamiento, alquiler y período de pago del alquiler, responsabilidad por mantenimiento del inmueble durante el período de arrendamiento, responsabilidad por incumplimiento de contrato, etc. propiedad arrendada.
El arrendador deberá entregar el bien arrendado al arrendatario para su uso en el tiempo y condiciones especificadas en el contrato. Si el arrendador transfiere la propiedad del inmueble a un tercero, el contrato de arrendamiento sigue siendo válido para el nuevo propietario del inmueble.
El arrendatario podrá traspasar el inmueble arrendado a un tercero por necesidades laborales, pero deberá obtener previamente el consentimiento del arrendador.
Si el estado tiene normas unificadas sobre normas de alquiler, el contrato se firmará de conformidad con las normas unificadas; si no existen normas unificadas, lo decidirán ambas partes mediante negociación.
Artículo 24 El contrato de préstamo deberá cumplir con las normas pertinentes del Consejo de Estado. El contrato debe estipular claramente el monto, el propósito, el plazo, la tasa de interés, el método de liquidación y la responsabilidad por incumplimiento del contrato del préstamo.
Artículo 25 Un contrato de seguro de propiedad se establece después de que el tomador del seguro presenta una solicitud de seguro, el asegurador acepta suscribir el contrato y llega a un acuerdo sobre los términos del contrato. El asegurador emitirá pólizas de seguro u otros certificados de seguro a los tomadores de la póliza en el momento oportuno.
El contrato de seguro deberá estipular claramente el objeto asegurado, ubicación (o medio de transporte y viaje), monto asegurado, responsabilidad del seguro, exclusiones, método de compensación, método de pago de la prima del seguro y período de inicio y finalización del seguro.
El asegurado mantendrá la seguridad de los bienes asegurados. El asegurador podrá inspeccionar la seguridad de los bienes asegurados y, si encuentra factores inseguros, notificará prontamente al asegurado para eliminarlos.
El tercero es responsable de la indemnización por la pérdida de los bienes asegurados. Si el asegurado exige que el asegurador compense, el asegurador puede compensar primero de conformidad con el contrato, pero el asegurado debe transferir el derecho de recurso al asegurador y asistir al asegurador en el recurso al tercero.
Capítulo 3 Modificación o Terminación del Contrato Económico
Artículo 26 Un contrato económico podrá ser modificado o terminado en cualquiera de las siguientes circunstancias:
1, ambas partes acordar mediante consulta, y no perjudicará los * * * * intereses públicos nacionales y sociales
2. Todas las obligaciones del contrato económico no pueden cumplirse por causa de fuerza mayor
3; . Porque la otra parte no cumple el contrato dentro del plazo especificado en el contrato.
En las circunstancias especificadas en los puntos (2) o (3) del párrafo anterior, una de las partes tiene derecho a notificar a la otra parte la resolución del contrato. Si el contrato causa pérdidas a una de las partes debido a cambios económicos o disolución, la parte responsable será responsable de la compensación a menos que la responsabilidad esté exenta conforme a la ley.
Cuando una de las partes se fusiona o escinde, la parte cambiada tendrá la obligación de ejecutar el contrato o disfrutar de sus debidos derechos respectivamente.
Artículo 27 Las notificaciones o acuerdos para modificar o rescindir un contrato económico se harán por escrito (incluidos documentos, telegramas, etc.). ). Antes de llegar al acuerdo, el contrato económico original sigue siendo válido, a menos que todas las obligaciones del contrato económico no puedan cumplirse debido a fuerza mayor o al incumplimiento de la otra parte dentro del plazo estipulado en el contrato.
Artículo 28: Celebrado un contrato económico, éste no podrá modificarse ni extinguirse por cambio de empresario o representante legal.
Capítulo 4 Responsabilidad por incumplimiento de contrato económico
Artículo 29 Si un contrato económico no puede ejecutarse o no puede ejecutarse íntegramente por culpa de una de las partes, la parte culpable soportará la responsabilidad Responsabilidad por incumplimiento de contrato; si es culpa de ambas partes, ambas partes asumirán su respectiva responsabilidad por incumplimiento de contrato según la situación real.
Las personas directamente responsables de accidentes mayores o pérdidas graves por incumplimiento de deberes, incumplimiento de deberes u otros actos ilícitos deberán responder de sus responsabilidades económicas, administrativas y penales.
Artículo 30: Cuando una de las partes no pueda cumplir un contrato económico por causa de fuerza mayor, deberá notificar prontamente a la otra parte las razones de la imposibilidad de cumplimiento o de la necesidad de aplazamiento o cumplimiento parcial. Después de obtener los certificados pertinentes, se podrá permitir la prórroga, el cumplimiento parcial o el incumplimiento, y la responsabilidad por incumplimiento del contrato podrá quedar parcial o totalmente exenta según las circunstancias.
Artículo 31 Si una de las partes viola un contrato económico, deberá pagar la indemnización por daños y perjuicios a la otra parte. Si las pérdidas causadas a la otra parte por incumplimiento del contrato exceden la indemnización por daños y perjuicios, también se compensará el déficit de la indemnización por daños y perjuicios. Si la otra parte exige la continuación del cumplimiento del contrato, continuará ejecutándolo.
Artículo 32 La indemnización y la indemnización se pagarán dentro de los 10 días siguientes a la aclaración de la responsabilidad, de lo contrario se considerará pago vencido.
Artículo 33 Responsabilidad por incumplimiento de contrato de compraventa
1. Responsabilidades de los proveedores:
1. Variedad del producto, especificaciones, cantidad, calidad y en su caso. La calidad del embalaje no cumple con lo estipulado en el contrato, o la entrega no se realiza en la fecha estipulada en el contrato, se pagará una indemnización por daños y perjuicios.
2. Si el producto se envía a un destino o unidad de envío (persona) incorrecto, se enviará al destino o unidad de envío (persona) designado según lo estipulado en el contrato, con transporte adicional y varios. los cargos serán asumidos; Si se entrega, se pagarán los daños y perjuicios por la entrega vencida.
2. Responsabilidades del comprador:
1. Si el producto se devuelve a mitad de camino, se pagará la indemnización por daños y perjuicios.
2. Si el pago o la entrega no se realizan en la fecha especificada en el contrato, se pagará la indemnización por daños y perjuicios.
3. Si ingresas incorrectamente o cambias temporalmente tu lugar de llegada, serás responsable de los costos adicionales.
Artículo 34 Responsabilidad por incumplimiento del contrato del proyecto de construcción
1. Responsabilidades del contratista:
1. La calidad del estudio y del diseño es deficiente o el estudio es deficiente. no presentado a tiempo Si los documentos de diseño retrasan el período de construcción, la unidad de estudio y diseño continuará mejorando el diseño y reducirá o renunciará a las tarifas de estudio y diseño hasta que se compensen las pérdidas.
2. Si la calidad del proyecto no se ajusta a lo establecido en el contrato, el contratista tiene derecho a exigir reparaciones o retrabajos o reconstrucción gratuitos dentro de un plazo determinado. El contratista que provoque un retraso en la entrega después de la reparación, retrabajo o reconstrucción deberá pagar una indemnización por daños y perjuicios.
3. Si el plazo de entrega del proyecto no cumple con los requisitos del contrato, se pagarán los daños y perjuicios vencidos.
2. Responsabilidades del empleador:
1. No proporcionar materias primas, equipos, sitios, fondos, información técnica, etc. Si la construcción se lleva a cabo de acuerdo con el tiempo y los requisitos estipulados en el contrato, la fecha del proyecto no sólo debe posponerse, sino que también se debe compensar al contratista por las pérdidas reales causadas por los paros y retrasos en el trabajo.
2. Si el proyecto se detiene o se retrasa a mitad de camino, se deben tomar medidas para compensar o reducir las pérdidas y, al mismo tiempo, compensar al contratista por las pérdidas y los costos reales causados por los paros laborales. retrasos, traslados, reubicación de maquinaria y equipos, atrasos de materiales y componentes, etc.
3. Si el estudio y el diseño se reelaboran, se detienen o modifican debido a cambios en los planes, suministro de información inexacta o no proporcionar las condiciones de trabajo necesarias para el estudio y el diseño a tiempo, el contratista deberá pagar tarifas adicionales según la base. del coste de trabajo real consumido.
4. Si el proyecto se utiliza por adelantado antes de la aceptación, si se descubren problemas de calidad, asumiremos la responsabilidad.
5. Si el proyecto es aceptado o pagado más allá de la fecha especificada en el contrato, se compensará la indemnización por daños y perjuicios.
Artículo 35 Responsabilidades por incumplimiento del contrato de procesamiento
1. Responsabilidades del contratista:
1. Los materiales proporcionados por el ordenante están dañados por un mal almacenamiento, si. Los artículos se dañan o se pierden, usted debe ser responsable de la compensación.
2. Si la obra entregada por el ordenante no se realiza según la calidad y cantidad estipuladas en el contrato, se reparará gratuitamente y la compensación por la cantidad suplementaria se reducirá en lo que corresponda. . Si hay defectos importantes en el resultado del trabajo, la empresa también será responsable de la indemnización.
2. Responsabilidades del ordenante:
1. Si no proporciona las materias primas al contratista en tiempo, en buena calidad y en cantidad garantizada, provocando retrasos en los trabajos, éste será responsable de la indemnización de las pérdidas.
2. Si la mercancía encargada o reparada se recibe dentro del plazo especificado, la tarifa de almacenamiento vencido se pagará al contratista.
3. Si se excede el plazo de pago especificado en el contrato, se pagará la indemnización por daños y perjuicios.
Artículo 36 Responsabilidad por incumplimiento del contrato de transporte de carga
1. Responsabilidades del transportista:
1. contrato de transporte Si se entrega el vehículo (barco), se pagará la indemnización por daños y perjuicios al transportista.
2. Si las mercancías se envían a un destino o destinatario incorrecto, se enviarán al destino o destinatario especificado en el contrato sin coste alguno. Si la mercancía se entrega con retraso, se pagará una penalización por entrega tardía.
3. Si la mercancía se pierde, falta, se deteriora, se contamina o se daña durante el transporte, la compensación se basará en la pérdida real de la mercancía (incluidos los gastos de embalaje y transporte).
4. Si las mercancías se pierden, faltan, se deterioran, se contaminan o se dañan durante el transporte, el transportista será responsable de la indemnización. El transportista en la etapa terminal deberá compensar de acuerdo con las normas, y luego el transportista. en la fase terminal deberá pagar una compensación y recuperarla de otros transportistas responsables.
5. El transportista no será responsable del incumplimiento del contrato por pérdida, escasez, deterioro, contaminación o daño de las mercancías por las siguientes causas:
(1) Fuerza mayor;
(2) Las propiedades naturales de los bienes mismos;
(3) Pérdidas razonables de los bienes;
(4) La culpa de el propio cargador o consignatario.
2. Responsabilidades del cargador:
1. Si el envío no se entrega en el tiempo y requisitos estipulados en el contrato de transporte, se pagará la indemnización por daños y perjuicios al transportista.
2. Por motivos tales como mercancías peligrosas contenidas en mercancías ordinarias y declaración falsa del peso de mercancías pesadas. , provocando accidentes como rotura de eslingas, caída de carga, vuelco de grúa, explosión, corrosión, etc. ,Responsabilidad.
3. Si los defectos de embalaje de los bienes dañados causan contaminación, corrosión o daños a otros bienes o vehículos de transporte o equipos mecánicos, resultando en lesiones personales o muerte, la parte será responsable de la indemnización.
4. La autocarga de mercancías en la línea dedicada del cargador o en líneas públicas dedicadas en puertos, estaciones o ferrocarriles exclusivos, al descargar la mercancía en la estación, la misma se encuentra dañada o faltante. el vehículo es remolcado en condiciones intactas o anormales, las pérdidas del destinatario deben ser compensadas.
5. Si la mercancía se envía en un camión cisterna sin especificaciones y certificados de calidad o informes de prueba, y el destinatario no puede descargar la mercancía, deberá pagar al transportista los gastos de almacenamiento y la indemnización por daños y perjuicios.
Artículo 37 Responsabilidades por incumplimiento del contrato de suministro de energía:
1. Responsabilidades del suministrador de energía:
El suministrador de energía deberá cumplir con el suministro de energía. estándares estipulados por el estado. Garantizar un suministro de energía seguro según lo estipulado en el contrato. Si la energía se limita por algún motivo, se debe notificar al usuario de electricidad con anticipación. Si se produce un corte de energía sin motivos justificables o por responsabilidad del suministrador de energía, éste deberá compensar las pérdidas resultantes.
2. Responsabilidades del usuario:
Los usuarios de electricidad deben utilizar la electricidad de acuerdo con el contrato. Si es necesario utilizar electricidad más allá del tiempo especificado debido a circunstancias especiales, se debe informar al proveedor de energía con anticipación. Quienes utilicen sobrecarga de electricidad o no utilicen electricidad dentro del tiempo prescrito sin motivos justificables tendrán que pagar una indemnización por daños y perjuicios.
La responsabilidad por incumplimiento del contrato de suministro de agua y del contrato de suministro de gas podrá tratarse con referencia a lo dispuesto en este artículo.
Artículo 38 Responsabilidad por incumplimiento del contrato de almacenamiento
1. Responsabilidades del depositario:
1. Pérdida, escasez o deterioro de las mercancías por mal almacenamiento, contaminación o daños, serán responsables de la indemnización de las pérdidas. Si el embalaje no cumple con los requisitos del contrato o excede el período de almacenamiento efectivo, no serán responsables de compensación.
2. Si las mercancías peligrosas y perecederas no se manipulan o conservan adecuadamente de acuerdo con la normativa y causan daños, seremos responsables de la indemnización por la pérdida.
3. Si el depósito es retirado o no puede ser puesto en depósito por responsabilidad del depositante, se indemnizará al depositante los gastos y la indemnización prevista en el contrato.
4. Si las mercancías enviadas por el custodio no pueden entregarse a tiempo, el depositante deberá compensar al depositante por la pérdida del retraso en la entrega; si las mercancías se envían por error, serán transportadas al lugar designado; destino gratuitamente de conformidad con el contrato y será indemnizado por las pérdidas reales resultantes.
2. Responsabilidades del depositante:
1. Las mercancías peligrosas como inflamables, explosivas, tóxicas y perecederas deberán indicarse en el contrato y en caso contrario deberá proporcionarse la información necesaria. Si se producen daños a los bienes, lesiones personales o muerte, usted será responsable de una compensación o incluso de responsabilidad penal.
2. Si se excede la capacidad de almacenamiento acordada o la mercancía no se entrega dentro del plazo, además de la tarifa de almacenamiento, también se deberá pagar una indemnización por daños y perjuicios.
Artículo 39 Responsabilidad por incumplimiento del contrato de arrendamiento de inmueble
1. Responsabilidades del arrendatario:
1. se daña o se pierde, usted será responsable de la reparación o compensación.
2. Si derribas viviendas, equipos, maquinaria y otros bienes sin autorización, serás responsable de la indemnización de las pérdidas causadas.
3. El arrendador tiene derecho a rescindir el contrato por subarrendar el inmueble arrendado sin autorización o incurriendo en actividades ilícitas.
4. Si el inmueble arrendado no se devuelve dentro del plazo, además del pago del alquiler, también se deberá pagar la indemnización por daños y perjuicios.
Dos. Responsabilidades del arrendador:
1. Si el bien arrendado no se entrega dentro del plazo especificado en el contrato, se pagará la indemnización por daños y perjuicios.
2. Si el inmueble en alquiler no se entrega según la calidad especificada en el contrato, la parte será responsable de la indemnización de las pérdidas resultantes.
3. Si el arrendatario no proporciona los equipos y accesorios pertinentes según lo estipulado en el contrato, provocando que no pueda utilizarse con normalidad según lo previsto, además de recuperar el importe total según lo estipulado, el arrendatario también pagará la indemnización por daños y perjuicios.
4. Si el arrendamiento de herramientas de gran tamaño, como barcos y vehículos, está vencido debido a una operación inadecuada por parte del arrendador o por culpa del personal de servicio, se pagará la indemnización por daños y perjuicios al arrendatario de acuerdo con el contrato o lo que corresponda. regulaciones.
Artículo 40 Responsabilidades por incumplimiento del contrato de préstamo
1. Responsabilidades del prestamista:
Si el prestamista no emite un préstamo en tiempo y forma de conformidad. con lo dispuesto en este contrato, deberá pagar la indemnización por daños y perjuicios.
2. Responsabilidades del prestatario:
Si el prestatario no paga el préstamo según lo estipulado en el contrato, asumirá la responsabilidad por el incumplimiento del contrato y pagará intereses adicionales; utilizar los fondos de la póliza según lo estipulado en el contrato. Para los préstamos, se pagarán intereses adicionales; el prestamista tiene derecho a retirar parte o la totalidad del préstamo por adelantado.
Artículo 41 Responsabilidad por incumplimiento del contrato de seguro de bienes
1. Responsabilidad del asegurador:
Para las pérdidas causadas por accidentes asegurados, el importe del seguro será el que corresponda. ser igual a la suma asegurada será responsable de la indemnización dentro del alcance. Los gastos razonables del asegurado incurridos para rescatar, proteger y resolver litigios para evitar o reducir pérdidas dentro del alcance de la responsabilidad del seguro se pagarán de acuerdo con el contrato. Si no paga a tiempo, deberá asumir la responsabilidad por incumplimiento de contrato.
Dos. Responsabilidades del asegurado:
Si el asegurado oculta el verdadero estado del bien asegurado, el asegurador tiene derecho a rescindir el contrato o no asumir responsabilidad por indemnización.
Si el asegurado descubre una condición peligrosa en la propiedad asegurada y no toma medidas para eliminarla, el asegurado será responsable de las pérdidas causadas, y el asegurador no será responsable de indemnización.
Capítulo 5 Mediación y Arbitraje de Controversias de Contrato Económico
Artículo 42
Cuando en un contrato económico surja una controversia, las partes podrán resolverla mediante negociación o mediación . Si las partes no están dispuestas a resolver el asunto mediante negociación o mediación o si la negociación o la mediación fracasan, pueden solicitar un arbitraje a una institución de arbitraje basándose en la cláusula de arbitraje del contrato o en un acuerdo de arbitraje escrito alcanzado posteriormente. Si las partes no celebran una cláusula de arbitraje en el contrato económico y luego no llegan a un acuerdo de arbitraje por escrito, pueden presentar una demanda ante el Tribunal Popular.
El arbitraje producirá un laudo, y la institución arbitral producirá un laudo arbitral. Las partes deberán ejecutar el laudo arbitral dictado por la institución arbitral. Si una de las partes no ejecuta el laudo arbitral de la institución arbitral dentro del plazo prescrito, la otra parte puede solicitar al Tribunal Popular su ejecución obligatoria.
Artículo 43 El plazo para solicitar el arbitraje en controversias sobre contratos económicos es de dos años, contados a partir de la fecha en que las partes saben o deben saber que sus derechos han sido vulnerados.
Capítulo 6 Gestión de contratos económicos
Artículo 44
Los departamentos administrativos industriales y comerciales y otros departamentos competentes pertinentes de los gobiernos populares a nivel de condado o superior deberán , de conformidad con la ley, Responsable de las responsabilidades especificadas en la normativa administrativa y responsable de la supervisión de los contratos económicos.
Artículo 45 Los departamentos administrativos industriales y comerciales y otros departamentos competentes pertinentes de los gobiernos populares a nivel de condado o superior son responsables de investigar y castigar los actos ilegales que utilizan contratos económicos para poner en peligro los intereses nacionales y los intereses públicos sociales. . Si se constituye delito, la responsabilidad penal se investigará conforme a la ley.
Capítulo 7 Disposiciones Complementarias
Artículo 46
Los contratos económicos relacionados con el exterior y los contratos de tecnología se regirán por la "Ley de Contratos Económicos con el Exterior del Pueblo". República de China" y la "Ley de Contratos Económicos Relacionados con el Exterior de la República Popular China", respectivamente. Ley de Contratos de Tecnología de la República Popular China.
Artículo 47 La presente Ley entrará en vigor el 1 de julio de 2006. La "Ley de Contratos Económicos de la República Popular China" aprobada en 198112+013 estableció el sistema de contratos económicos de China. Para satisfacer las necesidades del desarrollo de la economía de mercado, el 2 de septiembre de 1993 se aprobó la "Decisión sobre la modificación de la Ley de Contratos Económicos de la República Popular China", que introdujo cambios importantes en la Ley de Contratos Económicos.
La "Ley de Contratos Económicos de la República Popular China" se divide en siete capítulos, entre ellos: principios generales; establecimiento y ejecución de contratos económicos; modificación y terminación de contratos económicos; responsabilidad por incumplimiento de contratos económicos; Controversias; Gestión de contratos económicos; Disposiciones complementarias. El contenido principal comprende los siguientes aspectos.
El ámbito de aplicación de la "Ley de Contratos Económicos" estipula nueve contratos económicos básicos, a saber: ① Contratos de compra y venta (incluidos suministro, compra, compra anticipada, combinación de compra y venta, ajuste colaborativo, etc. .). (2) Contratos de proyectos de construcción, incluyendo levantamiento, diseño, construcción e instalación. ③Contrato de procesamiento. ④Contrato de transporte de mercancías. ⑤Contrato de suministro de energía. ⑥Contrato de almacén. ⑦ Contrato de arrendamiento de inmueble. 8. Contrato de préstamo. ⑨ Contrato de seguro de propiedad. Además, se aclara el ámbito de aplicación de los sujetos de contratos económicos, y se aplica a los contratos celebrados entre personas jurídicas, otras organizaciones económicas, hogares industriales y comerciales individuales y operadores de contratos rurales que son sujetos civiles iguales para lograr ciertos objetivos económicos. y aclarar los derechos y obligaciones mutuos.
Causas de nulidad de los contratos económicos: 1. Contratos que violen leyes y normas administrativas. (2) Contratos celebrados mediante fraude, coacción u otros medios. (3) Un contrato firmado por un agente fuera de la autoridad de la agencia o un contrato firmado en nombre del principal consigo mismo o con otras personas para quienes actúa. (4) Contratos económicos que atenten contra intereses nacionales o intereses públicos sociales.
Las principales condiciones que debe tener un contrato económico ① Objetivo. ②Cantidad y calidad. (3) Precio o remuneración. ④El plazo, lugar y forma de ejecución. ⑤Responsabilidad por incumplimiento de contrato. Los términos que deben proporcionarse según la naturaleza del contrato jurídico o económico, así como los términos que deben proporcionarse a petición de una de las partes, son también los términos principales del contrato económico.
Responsabilidad por incumplimiento de contrato económico La Ley de Contrato Económico adopta el principio de responsabilidad por culpa. Si un contrato económico no puede cumplirse o no puede cumplirse en su totalidad por culpa de una de las partes, la parte culpable asumirá la responsabilidad por el incumplimiento del contrato; si es culpa de ambas partes, ambas partes asumirán su respectiva responsabilidad por el incumplimiento del contrato; contrato según la situación real. Si una de las partes incumple un contrato económico, deberá pagar la indemnización por daños y perjuicios a la otra parte. Si las pérdidas causadas a la otra parte por incumplimiento del contrato exceden la indemnización por daños y perjuicios, también se compensará el déficit de la indemnización por daños y perjuicios. Si la otra parte exige la continuación del cumplimiento del contrato, continuará ejecutándolo.