Disculpe, ¿quién puede darme un modelo de contrato de diseño de decoración de hotel? .
Parte A:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Parte B:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
De acuerdo con la "Ley de Contratos de la República Popular de China", la "Ley de Construcción de la República Popular de China", las "Medidas de Gestión de la Decoración de Interiores "Y otras leyes y reglamentos administrativos pertinentes, siguiendo los principios de igualdad, voluntariedad, equidad, buena fe y con base en las condiciones específicas de construcción de este proyecto de decoración, las dos partes llegaron al siguiente acuerdo mediante negociación.
Artículo 1; Descripción general del proyecto
1. Ubicación del proyecto: No. 1, Huanghai West Road, Zona de Desarrollo de Dalian.
2. Contenido del proyecto: Área total de construcción 750 metros cuadrados.
3. Alcance del contrato; costo de mano de obra de decoración;
4. Fecha de inicio: 18 de mayo de 2011; Fecha de finalización: 15 de junio de 2011; 29 días hábiles.
Artículo 2; Precio del contrato
1. El importe total de los costes laborales de decoración (en letras mayúsculas de RMB): 132.000 yuanes;
2. El día de la firma del contrato, la Parte A paga el 30% del costo laboral total del proyecto de decoración ￥: 39600
3. Una vez completado el proyecto, la Parte A paga el segundo 40% de la tarifa, RMB: 52.800 yuanes.
4. Una vez completado y aceptado el proyecto, la Parte A pagará el 25% del costo de decoración, que es 33.000 RMB.
5,5% multiplicado como depósito de calidad del proyecto, pagado dentro de un año después de que el proyecto se haya completado y aceptado, RMB: 6.600 yuanes.
Artículo 3; Responsabilidades de la Parte A
1. Designar a _ _ _ _ _ _ _ como representante del contratista en el sitio de construcción, responsable de la ejecución del contrato, supervisión e inspección de del proyecto Calidad, avance, llegada de material y otros asuntos.
2. Antes de iniciar el proyecto de decoración, ser responsable de pasar por los trámites de aprobación con los departamentos correspondientes.
3. Proporcionar al contratista el agua y la electricidad necesarias para la construcción y explicarle las precauciones. Responsable de coordinar las relaciones con los vecinos del entorno.
4. Antes de comenzar la construcción, se deben confirmar los planos o instrucciones de construcción y se debe informar al contratista en el sitio.
5. Responsable del manejo de la basura generada por la decoración.
Artículo 4: Responsabilidades de la Parte B
1 Nombrar a _ _ _ _ _ _ _. como contratista El representante in situ del proveedor es responsable de la ejecución del contrato. Organice la construcción según sea necesario y complete las tareas de construcción a tiempo con calidad y cantidad garantizadas.
2. Lleve a cabo la construcción estrictamente de acuerdo con los planos, mantenga registros de inspección de calidad e implemente estrictamente las especificaciones de construcción, los procedimientos operativos seguros, las normas de seguridad contra incendios y las normas de protección ambiental.
3. Cumplir estrictamente con las regulaciones sobre el tiempo de construcción de decoración, reducir el ruido de la construcción y reducir la contaminación ambiental. Atender las perturbaciones causadas por la construcción y la relación con las unidades circundantes y los residentes.
4. Responsable de proteger todas las instalaciones en el sitio y los productos terminados antes de que el proyecto se complete y se entregue al propietario.
5. Asegure la limpieza del sitio de decoración y haga un buen trabajo de limpieza y procesamiento antes de finalizar.
Artículo 5: Suministro de materiales
1. Los materiales y equipos utilizados en los proyectos de decoración deben cumplir con las normas nacionales, contar con certificados de inspección de calidad e indicar los nombres, especificaciones, modelos y productos de los productos. en chino. Nombre y dirección del fabricante. Está prohibido utilizar materiales y equipos de decoración de edificios que hayan sido eliminados por el estado.
2. Si los materiales y equipos suministrados por el contratista tienen problemas de calidad o diferencias en las especificaciones, causando pérdidas al proyecto, el contratista asumirá la responsabilidad.
3. Todos los materiales y equipos adquiridos por el contratista deberán adquirirse de acuerdo con los requisitos del diseño, especificaciones y muestras. No se utilizarán materiales que no cumplan con los requisitos de calidad o tengan especificaciones diferentes. Si ha sido utilizado, el contratista será responsable de cualquier daño causado al proyecto.
Artículo 6; Responsabilidad de seguridad
1. Todas las pérdidas económicas causadas por las instrucciones de construcción proporcionadas en los dibujos confirmados que violen los procedimientos operativos de seguridad pertinentes, las normas de protección contra incendios y las especificaciones de diseño de protección contra incendios. correrá a cargo del contratista.
2. Al realizar actividades de decoración, el contratista debe cumplir estrictamente los procedimientos operativos de seguridad de la construcción, tomar las medidas de seguridad y extinción de incendios necesarias de acuerdo con la normativa y no utilizar llamas abiertas ni soldadura. Operaciones sin autorización para garantizar que los trabajadores y las casas aledañas y la seguridad de la propiedad.
3. Debido a que el contratista viola los procedimientos operativos de seguridad relevantes durante el proceso de construcción y causa accidentes de seguridad (incluidos accidentes personales), asumirá todas las responsabilidades resultantes.
Artículo 7; Aceptación de Calidad
1. Este proyecto se basa en planos de construcción, renderizados e instrucciones de proceso como estándares de evaluación y aceptación de calidad.
2. Ambos contratistas deben manejar el proyecto oculto www.fdcew.com y los procedimientos de aceptación intermedia de manera oportuna. Si el contratista no participa a tiempo en el proyecto oculto y la aceptación intermedia, podrá realizar la inspección de aceptación por su cuenta y deberá aprobarla.
3. Una vez completado el proyecto, el contratista notificará al contratista para la aceptación, y el contratista organizará la aceptación dentro de los dos días posteriores a la recepción del aviso de aceptación y se encargará de los procedimientos de aceptación y entrega.
Artículo 8: Cambios durante el trabajo
1. Si el contratista necesita cambiar el proyecto y los métodos de construcción, ambas partes deben comunicarse oportunamente antes de que se pueda completar la construcción. El precio correspondiente y el período de construcción también se pueden cambiar en consecuencia.
2. Las sugerencias razonables del contratista para cambiar el plan de diseño y los materiales deben ser aprobadas por el diseñador antes de que el contratista pueda cambiar el plan.
Artículo 9; Garantía del proyecto
1. Después de pasar la inspección de aceptación, el contratista deberá emitir una garantía de calidad de la decoración interior residencial. Ingeniería (un año de garantía).
Artículo 10: Responsabilidad por incumplimiento de contrato
1. Si el plazo de construcción se retrasa o se detiene a mitad de camino por culpa del contratista, éste asumirá la responsabilidad por incumplimiento de contrato. El propietario deberá pagar RMB 65.438+0.000 al contratista por cada suspensión o día de suspensión. Si el contratista no asigna el pago del proyecto según lo estipulado en el contrato, deberá pagar una multa por pago atrasado del 5% del monto del pago del proyecto por cada día de retraso.
2. Si el período de construcción se retrasa por culpa del contratista, el contratista deberá pagar una indemnización de 65.438+0.000 yuanes al promotor por cada día de retraso. Si la calidad del proyecto no cumple con los estándares de calidad acordados por ambas partes, se deducirá el _ _ _ _ _% del precio total del proyecto.
3. El contratista deberá proteger adecuadamente los equipos proporcionados por el empresario y los muebles, enseres y productos terminados apilados en la obra. Si se causan pérdidas, la compensación se hará según el precio.
4. Si el contratista desmantela la estructura original del edificio o las tuberías del equipo sin el consentimiento del contratista, el contratista será responsable y asumirá las pérdidas causadas por las pérdidas o accidentes (incluidas las multas).
5. Si el contratista recomienda al contratista el uso de materiales de decoración que no cumplan con las normas nacionales, lo que resulta en una contaminación excesiva del aire, será responsable de una compensación de acuerdo con la ley.
6. Si el promotor del contrato lo utiliza con antelación o lo utiliza sin autorización sin pasar por los procedimientos de aceptación, el promotor del contrato será responsable de las pérdidas causadas.
7. Si una de las partes no puede continuar ejecutando el contrato por motivos, se debe notificar a la otra parte y se debe tramitar un acuerdo de rescisión del contrato. La parte responsable debe compensar a la otra parte por las pérdidas económicas causadas. así.
Artículo 11; Solución de Controversias
1. El presente contrato se redacta en dos ejemplares, con igual validez, en posesión de un ejemplar cada uno.
2. Las disputas que surjan durante el proceso de desempeño se resolverán mediante negociación entre las dos partes; también podrán ser mediadas por los departamentos pertinentes; si la negociación o la mediación fracasan, podrán presentarse a la Comisión de Arbitraje de Dalian para su resolución. arbitraje o demanda ante el Tribunal Popular donde se encuentre el proyecto de conformidad con la ley.
Contratista (sello):_ _ _ _ _ _ _Contratista (sello):_ _ _ _ _ _
Números de teléfono del propietario y contratista
p >
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lugar de firma:_ _ _ _ _ _ _Lugar de firma:_ _ _ _ _ _ _ _