Disposiciones legales sobre responsabilidad solidaria de las empresas afiliadas

Análisis jurídico: Un contrato de construcción firmado por el constructor real con otros en nombre de una empresa de construcción calificada no es válido. En esta categoría entra la afiliación, que elude disposiciones legales y oculta fines ilícitos en formas legales.

Además, el patrocinador y el cliente sabían claramente que el patrocinador no estaba calificado para firmar y ejecutar el contrato, y se confabularon entre sí para obtener beneficios indebidos. El comportamiento de ambas partes también violó gravemente el principio de buena fe, y deberían asumir solidariamente la responsabilidad por las deudas resultantes. En la práctica, generalmente se trata sobre la base de la responsabilidad solidaria.

Base jurídica: "Código Civil de la República Popular China"

Artículo 804 Si el proyecto se suspende o retrasa por razones del empleador, el contratista deberá tomar medidas para compensar o reducir pérdidas, y compensar al contratista por pérdidas y gastos reales causados ​​por paros laborales, retrasos, reubicación, reubicación de maquinaria y equipo, atrasos de materiales y componentes, etc.

Artículo 805 Si el estudio y el diseño son reelaborados, detenidos o modificados debido a que el contratista cambia el plan, proporciona información inexacta o no proporciona las condiciones de trabajo necesarias para el estudio y el diseño dentro del plazo, el contratista deberá seguir las instrucciones del topógrafo, la carga de trabajo real consumida por el diseñador aumenta el costo.

Artículo 806 Si el contratista subcontrata la obra de construcción o subcontrata ilegalmente, podrá rescindir el contrato.

Los principales materiales de construcción, componentes de construcción y equipos proporcionados por el contratista no cumplen con los estándares obligatorios o no cumplen con la obligación de ayudar, lo que resulta en que el contratista no pueda llevar a cabo la construcción y el contratista no cumple con las obligaciones correspondientes dentro de un plazo razonable después de haber sido recordado, el contratista puede resolver el contrato.

Una vez rescindido el contrato, si la calidad del proyecto de construcción terminado cumple con los estándares, el contratista deberá pagar el precio correspondiente del proyecto según lo acordado si el proyecto de construcción terminado es de calidad no calificada, consulte el artículo; 793 de esta Ley. Tramitación prescrita.

Artículo 807 Si el promotor por contrato no paga el precio acordado, el contratista podrá exigir al promotor por contrato el pago del precio dentro de un plazo razonable. Si el desarrollador del contrato no paga dentro del plazo, el contratista puede acordar con el desarrollador del contrato un descuento o solicitar al tribunal popular que subaste el proyecto de acuerdo con la ley, excepto cuando no sea apropiado descontar o subastar el proyecto. según la naturaleza del proyecto de construcción. Se dará prioridad a la compensación por descuentos en proyectos de construcción o precios de subasta.

Artículo 808 Si no hay disposiciones en este capítulo, se aplicarán las disposiciones pertinentes del contrato.