Modelo de contrato de decoración de hotel
Partido B: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
De conformidad con las disposiciones de la "Ley Civil de la República Popular China", la "Ley de Construcción de la República Popular China", las "Medidas de Gestión de la Decoración Interior" y otras leyes y Normativas administrativas, nos adherimos a los principios de igualdad, voluntariedad, equidad y buena fe. Con base en el principio y combinado con las condiciones específicas de construcción de este proyecto de decoración, las dos partes llegaron al siguiente acuerdo mediante negociación.
Artículo 1; Descripción general del proyecto
1 Ubicación del proyecto: _ _ _ _ _ _ _ _.
2. Contenido del proyecto: Área total de construcción_ _ _ _ _ _metros cuadrados.
3. Alcance del contrato_ _ _ _ _ _; Costo de mano de obra de decoración_ _ _ _ _ _;
4. Fecha de inicio de la construcción:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fecha de finalización: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Período total de construcción (incluidos los feriados legales): _ _ _ _ _ .
Artículo 2; Precio del contrato
1. Costo total de mano de obra de decoración (en letras mayúsculas de RMB): _ _ _ _ _ _.
2. El día de la firma del contrato, la Parte A paga 30 yuanes del coste laboral total del proyecto de decoración.
3. Cuando el proyecto de decoración se complete en 80, la Parte A pagará el segundo costo de 40, ￥ yuanes.
4. Una vez completado y aceptado el proyecto, la Parte A pagará una tarifa de decoración de 25 RMB, que es RMB.
5. Multiplique 5 como depósito de calidad del proyecto, que se pagará dentro de un año después de la finalización y aceptación del proyecto, RMB: _ _ _ _ _ _.
Artículo 3; Responsabilidades de la Parte A
1. Designar a _ _ _ _ _ _ _ como representante del contratista en el sitio de construcción, responsable de la ejecución del contrato, supervisión e inspección de del proyecto Calidad, avance, llegada de material y otros asuntos.
2. Antes de iniciar el proyecto de decoración, será responsable de pasar por los procedimientos de aprobación con los departamentos correspondientes.
3. Proporcionar al contratista el agua y la electricidad necesarias para la construcción y explicarle las precauciones. Responsable de coordinar las relaciones con los vecinos del entorno.
4. Antes de comenzar la construcción, se deben confirmar los planos o instrucciones de construcción y se debe informar al contratista en el sitio.
5. Responsable del manejo de la basura generada por la decoración
Artículo 4: Responsabilidades de la Parte B
1. como contratista El representante in situ del proveedor es responsable de la ejecución del contrato. Organice la construcción según sea necesario y complete las tareas de construcción a tiempo con calidad y cantidad garantizadas.
2. Lleve a cabo la construcción estrictamente de acuerdo con los planos, mantenga registros de inspección de calidad e implemente estrictamente las especificaciones de construcción, los procedimientos operativos seguros, las normas de seguridad contra incendios y las normas de protección ambiental.
3. Cumplir estrictamente con las regulaciones sobre el tiempo de construcción de decoración, reducir el ruido de la construcción y reducir la contaminación ambiental. Atender las molestias ocasionadas por la construcción y su relación con las unidades aledañas y residentes.
4. Responsable de proteger todas las instalaciones en el sitio y los productos terminados antes de que el proyecto se complete y se entregue al propietario.
5. Asegure la limpieza del sitio de decoración y haga un buen trabajo de limpieza y procesamiento antes de finalizar.
Artículo 5: Suministro de materiales
1. Los materiales y equipos utilizados en los proyectos de decoración deben cumplir con las normas nacionales, contar con certificados de inspección de calidad e indicar los nombres, especificaciones, modelos y productos de los productos. en chino. Nombre y dirección del fabricante. Está prohibido utilizar materiales y equipos de decoración de edificios que hayan sido eliminados por el estado.
2. Si los materiales y equipos suministrados por el contratista tienen problemas de calidad o diferencias en las especificaciones, causando pérdidas al proyecto, el contratista asumirá la responsabilidad.
3. Todos los materiales y equipos adquiridos por el contratista deberán adquirirse de acuerdo con los requisitos del diseño, especificaciones y muestras. No se utilizarán materiales que no cumplan con los requisitos de calidad o tengan especificaciones diferentes. Si ha sido utilizado, el contratista será responsable de cualquier daño causado al proyecto.
Artículo 6; Responsabilidad de seguridad
1. Todas las pérdidas económicas causadas por las instrucciones de construcción proporcionadas en los dibujos confirmados que violen los procedimientos operativos de seguridad pertinentes, las normas de protección contra incendios y las especificaciones de diseño de protección contra incendios. correrá a cargo del contratista.
2. Al realizar actividades de decoración, el contratista debe cumplir estrictamente los procedimientos operativos de seguridad de la construcción, tomar las medidas de seguridad y extinción de incendios necesarias de acuerdo con la normativa y no utilizar llamas abiertas ni soldadura. Operaciones sin autorización para garantizar que los trabajadores y las casas aledañas y la seguridad de la propiedad.
3. Debido a que el contratista viola los procedimientos operativos de seguridad relevantes durante el proceso de construcción y causa accidentes de seguridad (incluidos accidentes personales), asumirá todas las responsabilidades resultantes.
Artículo 7; Aceptación de Calidad
1. Este proyecto se basa en planos de construcción, renderizados e instrucciones de proceso como estándares de evaluación y aceptación de calidad.
2. Ambas partes del contratante manejarán el proyecto oculto y los procedimientos de aceptación intermedia de manera oportuna. Si el contratista no participa a tiempo en el proyecto oculto y la aceptación intermedia, podrá realizar la inspección de aceptación por su cuenta y deberá aprobarla.
3. Una vez completado el proyecto, el contratista notificará al contratista para la aceptación, y el contratista organizará la aceptación dentro de los dos días posteriores a la recepción del aviso de aceptación y se encargará de los procedimientos de aceptación y entrega.
Artículo 8: Cambios durante la obra
1 Si el contratista necesita cambiar el proyecto y los métodos de construcción, ambas partes deben comunicarse oportunamente antes de que pueda comenzar la construcción, y el precio y El período de construcción también se puede cambiar en consecuencia.
2 El contratista presenta sugerencias razonables para cambiar el plan de diseño y reemplazar materiales, y el plan solo puede cambiarse con el consentimiento del diseñador y el contratista.
Artículo 9: Garantía del Proyecto
Después de pasar la inspección de aceptación, el contratista deberá emitir una carta de garantía de calidad de la decoración interior residencial. Ingeniería (un año de garantía).
Artículo 10: Responsabilidad por incumplimiento de contrato
1. Si el plazo de construcción se retrasa o se detiene a mitad de camino por culpa del contratista, éste asumirá la responsabilidad por incumplimiento de contrato. El propietario deberá pagar al contratista 65.438.000 RMB por cada suspensión o día de suspensión. Si el contratista no asigna el pago del proyecto según lo estipulado en el contrato, deberá pagar un recargo por mora del 5% del pago del proyecto por cada día de retraso.
2. Si el período de construcción se retrasa debido a culpa del contratista, el contratista deberá pagar una indemnización de 65.438.000 yuanes al promotor por cada día de retraso. Si la calidad del proyecto no cumple con los estándares de calidad acordados por ambas partes, _ _ _ _ _ se deducirá del precio total del proyecto.
3. El contratista deberá proteger adecuadamente los equipos proporcionados por el empresario y los muebles, enseres y productos terminados apilados en la obra. Si se causan pérdidas, la compensación se hará según el precio.
4. Si el contratista desmantela la estructura original del edificio o las tuberías del equipo sin su consentimiento, el contratista será responsable de las pérdidas o accidentes resultantes (incluidas las multas).
5. Si el contratista recomienda al contratista el uso de materiales de decoración que no cumplan con las normas nacionales, lo que resulta en una contaminación excesiva del aire, será responsable de una compensación de acuerdo con la ley.
6. Si el promotor del contrato lo utiliza con antelación o lo utiliza sin autorización sin pasar por los procedimientos de aceptación, el promotor del contrato será responsable de las pérdidas causadas.
7. Si una de las partes no puede continuar ejecutando el contrato por motivos, se debe notificar a la otra parte y se debe tramitar un acuerdo de rescisión del contrato. La parte responsable debe compensar a la otra parte por las pérdidas económicas causadas. así.
Artículo 11; Solución de Controversias
Este contrato se redacta en dos ejemplares originales, siendo ambas copias igualmente válidas, deteniéndose el empleador y el contratista cada uno de ellos.
Las disputas que surjan durante el proceso de desempeño se resolverán mediante negociación entre las dos partes; también podrán ser mediadas por los departamentos pertinentes, si la negociación o la mediación fracasan, podrán presentarse al _ _ _ _ _ _; _ _ _ Comité de Arbitraje para el arbitraje o de conformidad con la ley. Presentar una demanda ante el Tribunal Popular donde se encuentra el proyecto.
Implementador (con sello): _ _ _ _ _ _ _Contratista (con sello): _ _ _ _ _ _ _
Número de teléfono del Implementador: _ _ _ _ _ _ __Contratista número de teléfono:_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _