Versión estándar de plantilla de contrato de venta de pisos de madera
Texto de muestra del contrato de venta de pisos de madera 1
Vendedor: (en adelante, Parte A)
Comprador: (en adelante, Parte B)
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la "Ley de Contratos de la República Popular China", las dos partes llegaron al siguiente acuerdo mediante negociación:
Artículo 1. Monto del pedido y parámetros técnicos .La Parte B pide a la Parte A___Pavimentos de madera..El nombre y las especificaciones del producto, la calidad (indicadores técnicos), el precio unitario y el precio total se muestran en la siguiente tabla:
Artículo 2 Depósito
Al firmar este contrato, la Parte B pagará un depósito de 10.000 yuanes a la Parte A.
Artículo 3 Plazo de entrega, lugar y forma de liquidación del pago
1 Fecha: se notificará más adelante
2.
3. Forma de pago y liquidación:
Artículo 4 (1) Cuando la Parte B notifique a la Parte A que recoja la mercancía, la Parte B pagará el 30% del precio total de la misma. tablas de madera.
(2) Después de que el piso de madera llegue al sitio de construcción de la Parte B, la Parte B pagará conjuntamente el pago restante dentro de los cinco días. Si la Parte B no paga, la Parte B pagará una indemnización por daños y perjuicios del 10%. del pago. El método de pago se basa en el área real. Si hay algún problema de calidad dentro del período de garantía de tres años, la Parte A será responsable. Durante el período de garantía, la Parte B notifica a la Parte A para realizar las reparaciones. Si la Parte A no notifica a la Parte A sobre las reparaciones, la Parte A será responsable de los gastos incurridos por la Parte B.
(3) Parte. El pago por adelantado de A se realizará dentro de los cinco días posteriores a la aceptación del Pago por parte de la Parte B.
Artículo 5 Responsabilidades de ambas partes
(1) Responsabilidad de la Parte A
1 Si la Parte A no entrega las mercancías en la cantidad especificada en el contrato. contrato, como Si es necesario, la Parte B compensará la parte faltante de acuerdo con la cantidad. Si la Parte B necesita y la Parte A no entrega el producto, la Parte A pagará a la Parte B una indemnización por daños y perjuicios con un valor total de 5 por la parte no entregada.
2. Si el plazo de entrega del producto no cumple con los requisitos, la Parte A pagará a la Parte B una penalización del 5% del valor total de la entrega retrasada cada día.
3. El suelo de madera es un producto semiacabado y sólo puede convertirse en un producto completo mediante métodos de instalación científicos. Si la pieza de instalación no cumple con los estándares de calidad y los requisitos de uso, la Parte A la reparará o reinstalará de inmediato, y la Parte A será responsable de las pérdidas resultantes.
(2) Responsabilidades de la Parte B
1 Si la Parte B cambia el diseño, variedad, especificaciones y estándares de calidad del producto a mitad de camino, deberá pagar una indemnización equivalente al 5%. del valor total de la pieza cambiada.
2. Si la Parte B devuelve la mercancía a mitad de camino, debe negociar con la Parte A por adelantado. Si la Parte A acepta devolver los bienes, la Parte B pagará a la Parte A el 50% del valor total de la devolución en concepto de indemnización por daños y perjuicios. Si la Parte A no acepta devolver los bienes, la Parte B igualmente los recibirá de conformidad con el contrato.
3. Si la Parte B no paga a la Parte A en la fecha estipulada, la Parte B deberá soportar una indemnización por pago atrasado basada en 65,438 00 del pago total por cada día de atraso.
4. Después de la firma del contrato, si la Parte A entrega los bienes y la Parte B se niega a recibirlos sin razones justificables, la Parte B correrá con las pérdidas, los costos de transporte y el 5% de la indemnización.
Artículo 6 Negociación sobre cambios en los parámetros técnicos del producto Si hay cambios importantes en las materias primas de producción, equipos de producción, procesos de producción o mercados, y la Parte A cambia las variedades, diseños y especificaciones del producto, negociará con Fiesta B con 30 días de antelación.
Artículo 7 La Parte A no modificará los términos del contrato sin autorización, y ni la Parte A ni la Parte B los cambiarán o modificarán sin autorización. Si una parte cambia o modifica de forma independiente este contrato, la otra parte tiene derecho a negarse a producir o recibir los bienes, y puede exigir que la parte que cambió o modificó este contrato asuma todas las pérdidas.
Artículo 8 Notificación de fuerza mayor
Si la Parte A y la Parte B no pueden ejecutar este contrato debido a fuerza mayor, notificarán de inmediato a la otra parte y explicarán los motivos de la situación. Incapacidad de ejecución o necesidad de aplazar o ejecutar parcialmente el contrato.
Artículo 9 Resolución de Disputas
Si se produce una disputa durante la ejecución de este contrato, la Parte A y la Parte B la resolverán mediante negociación. Si la negociación fracasa, cualquiera de las partes puede someter la disputa a:
1. La Asociación de Consumidores solicita arbitraje
2.
Artículo 10 Efectividad del Contrato
El presente contrato surtirá efectos a partir de la fecha de la firma por ambas partes.
Artículo 11 Asuntos insatisfechos
Durante la ejecución de este contrato, si existen asuntos insatisfechos, la Parte A y la Parte B los resolverán mediante negociación, y se adjuntan al presente otras cláusulas complementarias. contrato. Todas las cláusulas complementarias tienen el mismo efecto jurídico que este contrato.
Artículo 12 Número de copias del contrato
Este contrato se redacta en dos copias, cada una de las cuales posee una copia entre la Parte A y la Parte B.
Parte Contratante:
Parte A: Parte B:
Sello de Empresa: Sello de Empresa:
Firma del Representante: Firma del Representante:
p>
Fecha de firma:
Texto de muestra del contrato de venta de piso de madera 2
Parte A (comprador):
Parte B (proveedor):
p>Lugar de firma: Hora de firma: año, mes y día.
De conformidad con la "Ley de Contratos de la República Popular China" y otras leyes y reglamentos administrativos pertinentes, siguiendo los principios de igualdad, voluntariedad, equidad, honestidad y confiabilidad, y mediante negociaciones amistosas entre la Parte A; y la Parte B, la fina decoración emblemática del No. 176, University Road, Xiamen se construirá como proyecto de casa, compre pisos de madera maciza de la Parte B. Llegue al siguiente acuerdo de instalación de materiales y firme el contrato del proyecto;
Artículo 1: Información sobre pisos de madera comprados por la Parte A:
Artículo 2: Monto del contrato y método de pago
1. El monto total del contrato es RMB ( minúsculas); RMB mayúsculas.
2. Cuando se firma el contrato, la Parte A paga el monto total del contrato (en RMB en mayúsculas y minúsculas) como depósito.
3. La Parte B suministrará los bienes de acuerdo con el plan de demanda y el pago total se realizará dentro de los siete días hábiles (RMB en minúsculas, RMB en mayúsculas) después de que los bienes lleguen al sitio de construcción y son confirmados por la Parte A. Piso
4. Después de que la Parte B instale y acepte el piso de acuerdo con los requisitos del proyecto (después de pasar la aceptación de acuerdo con el Punto 2 del Artículo 9, la Parte A calcula el costo en función del área de instalación real); La pérdida de materiales de instalación está dentro del alcance de la certificación nacional y excede la Parte B). El pago total debe realizarse dentro de los siete días hábiles (RMB en letras minúsculas, RMB en letras mayúsculas).
5. Después de la negociación entre las dos partes, cuando el proyecto esté resuelto, la Parte A cobrará a la Parte B un depósito de calidad único basado en el monto total del contrato, con el monto en RMB. El depósito de calidad se pagará a la Parte B en una sola suma sin intereses dentro de los diez días hábiles siguientes al año.
Artículo 3 Métodos y costos de transporte
1. El proveedor es responsable del transporte al sitio de construcción designado y corre con los costos de transporte.
2. El proveedor será responsable de cualquier pérdida accidental durante el período de suministro.
Artículo 4 Responsabilidades de los Proveedores
1. Proporcionar productos calificados. Asegurar que los productos cumplan con los estándares nacionales de protección ambiental.
2. Garantizar los ciclos de entrega e instalación.
3. El proveedor deberá entregar al comprador el certificado del producto y el informe de inspección dentro de los tres días hábiles siguientes a la confirmación del pago del depósito.
Artículo 5 Responsabilidades del Comprador
1. El sitio de construcción debe tener un terreno plano y seco; la diferencia de altura por metro cuadrado no deberá exceder los dos milímetros.
2. En el sitio de construcción, la Parte A deberá instruir o explicar la ingeniería oculta y los lugares de enterramiento de cables, alambres y tuberías de agua. (La Parte B no asume ninguna responsabilidad por ningún problema o pérdida)
3. La Parte A es responsable de proporcionar un sitio que cumpla con los requisitos de construcción y proporcionar agua y electricidad para la construcción de forma gratuita (designando un almacén temporal); para uso de la Parte B).
4. El pago del proyecto se pagará según los términos del contrato y no deberá estar en mora, en caso contrario, el proveedor tendrá derecho a disponer de sus productos por su cuenta y gozará del derecho a hacerlo; demanda y otros derechos relacionados.
5. Si existen anomalías fuera de la habitación modelo (tatami, triángulo, arco), el precio unitario del apartamento se incrementará en /㎡ en concepto de pérdidas, materiales auxiliares, mano de obra, ferretería y otros gastos.
6. Después de una negociación amistosa entre la Parte A y la Parte B, no hay tarifas de gestión ni tarifas de cooperación de proyectos para los subproyectos en este piso.
Artículo 6 Retraso en el período de construcción
1. Si la cantidad del proyecto cambia, ambas partes negociarán el período de construcción.
2. El sitio de construcción está bloqueado y el período de construcción de este proyecto no se puede posponer debido a la transformación de la red eléctrica.
3. Si el plazo de construcción se retrasa por causa de fuerza mayor, ambas partes negociarán el plazo de construcción por separado.
Artículo 7 Responsabilidad por incumplimiento de contrato
Después de la firma del contrato, la Parte A y la Parte B cumplirán estrictamente el contrato cualquier parte que incumpla el contrato sin motivos justificables (excepto la fuerza); mayor) correrá con el 5‰ del importe total del contrato como incumplimiento de contrato Oro (calculado diariamente). Pagar la indemnización por daños y perjuicios de la otra parte.
Artículo 8 Resolución de Disputas
Cualquier disputa que surja entre la Parte A y la Parte B durante la ejecución de este contrato se resolverá mediante negociación amistosa. Si la negociación fracasa, puede solicitar arbitraje o presentar una demanda ante el Tribunal Popular del condado de Shuangliu para buscar una solución.
Artículo 9 Acuerdo de Aceptación
1. El número de edificio lo proporciona la Parte A
2 La Parte B es responsable de la instalación de acuerdo con las especificaciones, y la Parte A. organiza al personal para sellar las muestras (la cámara de muestras es el estándar aceptado);
3. Una vez completada la instalación, la Parte A organiza al personal para aceptar un conjunto de muestras como estándares y enviar otro conjunto de muestras.
Artículo 10 Otros Acuerdos
1. Si el piso está dañado debido a construcciones cruzadas o factores humanos (como roturas de tuberías de agua, fugas, reparaciones de enchufes, etc.). ) Después de la instalación y aceptación, el piso debe reemplazarse al precio de mercado de RMB/㎡, y el costo de la mano de obra y los materiales auxiliares se cobrará por separado.
2. Las cantidades y materiales adicionales del proyecto fuera del contrato serán negociados y firmados por separado por la Parte A y la Parte B, y servirán como anexos al contrato formal y base de liquidación y tendrán el mismo efecto legal. .
3. Este contrato entrará en vigor a partir de la fecha en que sea firmado y sellado por ambas partes, y entrará en vigor el mismo día siguiente al pago del depósito de este contrato en la cuenta del proveedor.
4. Este contrato se realiza en dos copias, cada parte posee una copia y tiene el mismo efecto legal.
5. Se adjuntan instrucciones de mantenimiento durante la vida útil del suelo.
Parte A (sello oficial): Parte B (sello oficial):
Dirección del proyecto: Representante legal: Representante legal:
Teléfono: Teléfono:
Banco de apertura de cuenta: Banco de apertura de cuenta:
Número de cuenta: Número de cuenta:
Hora de firma: año mes día Hora de firma: año mes día
Ejemplo de contrato de compraventa de piso de madera Texto 3
Proveedor:
Demandante:
Según la “Ley de Contratos de la República Popular China” y pertinentes leyes y regulaciones, ambas partes negociarán de manera amistosa sobre la base de la igualdad, el beneficio mutuo y la negociación amistosa. Sobre esta base, se llegó al siguiente acuerdo sobre asuntos relacionados con las ventas de encofrado del proveedor al comprador:
Nota: La cantidad de encofrados en la tabla anterior es la cantidad presupuestada, la cantidad real se calcula en función de las necesidades de construcción y el precio se calcula en función de la cantidad real.
2. Calidad y estándares técnicos: La calidad está sujeta a las muestras tomadas por el comprador al proveedor. Si no coincide con la muestra, el proveedor sustituirá el producto por un producto que cumpla con los requisitos del demandante dentro de las cinco horas. En caso contrario, el demandante tiene derecho a rescindir el contrato y cobrar al proveedor el 20% del pago total como liquidado. daños y perjuicios.
3. Lugar de entrega: New Century, Kaizhou Avenue, condado de Kaixian hasta Hanfeng Lake Hotel.
4. Transporte y costos de transporte: El proveedor se encargará del transporte y el costo correrá a cargo del proveedor, y la mercancía se entregará a tiempo de acuerdo con el plan del demandante.
5. Plazo de entrega: El comprador le avisará con tres días de antelación, y el proveedor le suministrará la mercancía incondicionalmente en un plazo de tres días. De lo contrario, el comprador cobrará el 20% del importe total al proveedor en concepto de indemnización por daños y perjuicios.
Método de liquidación del verbo intransitivo y fecha límite: una vez que cada lote de bienes llega al sitio de construcción del comprador y es aceptado, el pago completo debe realizarse dentro de una semana.
Siete. Formas de resolver disputas contractuales: si se produce una disputa contractual, las dos partes la resolverán mediante negociación; si la negociación fracasa, se resolverá mediante un litigio en el tribunal local;
Ocho. Responsabilidad por incumplimiento de contrato: Si una de las partes incumple el contrato, deberá pagar una indemnización del 20% del pago total a la otra parte.
Nueve. Este contrato se realiza en dos copias, una para el proveedor y otra para el comprador y entrará en vigor después de ser firmado y sellado por ambas partes.
Proveedor: Demandante:
Teléfono: Teléfono:
Año, mes, día, mes, día, mes, día.
Artículos relacionados con la versión estándar del modelo de contrato de compra y venta de pisos de madera;
★Plantilla de contrato de compra y venta de pisos de madera
★Contrato de compra de pisos de madera template
★Plantilla de contrato de venta de piso
★ Plantillas de contrato de venta de piso 2020
★Último 2020: 3 plantillas de contrato de venta de piso de madera.
★La última muestra de contrato de venta de suelos de madera.
★El último ensayo 3 de plantilla de contrato de compra de piso más reciente.